DS-009-2025-EF · Artículo 3 — Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas

Artículo 3.- Refrendo El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Dado a los veintiún días del mes de enero del año dos mil veinticinco. DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA Presidenta de la República WALTER ENRIQUE ASTUDILLO CHÁVEZ Ministro de Defensa Encargado del Despacho del Ministerio de Economía y Finanzas REGLAMENTO DE LA LEY Nº 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Artículo 3. Acrónimos y referencias 3.1. En el Reglamento se emplean los siguientes acrónimos y referencias: a) API: Asociación para la innovación. b) ASISTE: Servicio de Asistencia Técnica Especializada en Gestión de Proyectos. c) CCLC: Constancia de Capacidad Libre de Contratación. d) CMN: Cuadro Multianual de Necesidades. e) CPI: Compra Pública de Innovación. f) CPP: Compra Pública Pre comercial. g) DGA: Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. h) DGPMI: Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. i) DEC: Dependencia encargada de las contrataciones. j) Entidades contratantes: Entidades señaladas en el numeral 3.2 del artículo 3 de la Ley Nº 32069. k) FUP: Ficha única de proveedor. l) INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática. m) IOARR: Inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. n) I+D: Investigación y desarrollo. o) I+D+i: Investigación, desarrollo e innovación. 4 NORMAS LEGALES Miércoles 22 de enero de 2025 p) INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. q) JPRD: Junta de Prevención y Resolución de Disputas. r) Ley: Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. s) LPAG: Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. t) MEF: Ministerio de Economía y Finanzas. u) OECE: Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eﬁ cientes. v) PAC del CMN: Plan anual de contrataciones del Cuadro Multianual de Necesidades w) Pladicop: Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas. x) Perú Compras: Central de Compras Públicas. y) PMBSO: Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. z) REC: Registro de entidades contratantes. aa) REGAJU: Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas. bb) Reglamento: Reglamento de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. cc) RNP: Registro Nacional de Proveedores. dd) RENIEC: Registro Nacional de Identi ﬁ cación y Estado Civil. ee) SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. ﬀ ) SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradores Privadas de Fondos de Pensiones. gg) SUNARP: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. hh) SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. ii) SNPMGI: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. jj) ST PAS: Secretarías Técnicas del procedimiento administrativo sancionador del Tribunal de Contrataciones Públicas. kk) TCP: Tribunal de Contrataciones Públicas. ll) TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos. mm) UIT: Unidad Impositiva Tributaria. 3.5. Cuando en el presente Reglamento no se mencione de forma expresa a la autoridad o servidor al que le corresponde la autorización, aprobación, comunicación, decisión o acto, de acuerdo con el caso, dicha facultad se determina conforme a los documentos de gestión interna de la entidad contratante.”

3.2. Cuando se mencione un artículo sin hacerreferencia a norma alguna, está referido al presenteReglamento.3.3. En el Título IV, cuando se haga referencia abienes y servicios, se entiende que se incluyen bienes,servicios y consultorías, excluyendo consultorías deobra.3.4. Cuando el Reglamento hace referencia a áreausuaria incluye al área técnica estratégica cuando éstahaya sido designada.Artículo 3. Acrónimos y referencias (…) 3.5. Cuando en el presente Reglamento no se mencione de forma expresa a la autoridad o servidor al que le corresponde la autorización, aprobación, comunicación, decisión o acto, de acuerdo con el caso, dicha facultad se determina conforme a los documentos de gestión interna de la entidad contratante.

artículo 3 de la Ley se registran en el REC que administra el OECE, conforme a la directiva que éste emita. 13.2. Para la inclusión en el REC las entidades contratantes señaladas en el literal l) del numeral 3.2 del

artículo 3 de la Ley, acreditan contar con una DEC propia dentro de su estructura organizacional.

3. Cuestionamientos a las bases a) Consultas y observaciones b) Integración

3. Se trate de la adquisición de bienes de rehabilitación y reconstrucción posterior emergencias y desastres, o, No a) Convocatoria b) Registro de participantes c) Consultas, observaciones e integración Evaluación de ofertas técnicas y económicas. d) Otorgamiento de la buena pro Lista abierta Oficial de compra o comité No Simultánea 22 NORMAS LEGALES Miércoles 22 de enero de 2025 Tipo de procedimiento Modalidad Condiciones para su uso Anuncio de contratación futura Etapas Registro de participantes Evaluadores Elevación del pliego de consultas y observaciones al OECE Tipo de evaluación económica

3. Se trate de la segunda convocatoria de una Licitación Pública de obras o una Licitación Públicas de obras con precalificación. No a) Convocatoria b) Registro de participantes c) Consultas, observaciones e integración d) Evaluación de ofertas técnicas y económicas. e) Otorgamiento de la buena pro Lista abierta Oficial de compra o comité No Posterior Licitación pública con diálogo competitivo Diferenciada La entidad contratante sustenta en la estrategia de contratación que no está en condiciones de definir por sí misma el requerimiento idóneo para satisfacer su necesidad, dada su alta complejidad técnica o la necesidad de plantear soluciones innovadoras, siempre que:

3. Se trate de servicios o consultorías de obra para la rehabilitación y reconstrucción posterior a emergencias y desastres, o, No a) Convocatoria b) Registro de participantes c) Consultas, observaciones e integración d) Evaluación de ofertas técnicas y económicas. e) Otorgamiento de la buena pro Lista abierta Oficial de compra o comité No Posterior 24 NORMAS LEGALES Miércoles 22 de enero de 2025 Tipo de procedimiento Modalidad Condiciones de uso Anuncio de contratación futura Etapas Registro de participantes Evaluadores Elevación del pliego de consultas y observaciones al OECE Tipo de evaluación económica

3. Se trate de consultorías de obra bajo el sistema de entrega formulación y diseño. No a) Convocatoria b) Registro de participantes c) Precalificación con diálogo competitivo e) Evaluación de ofertas definitivas f) Otorgamiento de la buena pro Lista abierta con invitación Jurado No Posterior Concurso público abreviado para la contratación de expertos y gerentes de proyectos Abreviada 1. Se trate de la contratación de gerentes de proyectos para los contratos estandarizados a los que hace referencia el artículo 223, según la cuantía establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente, o,

3. De producirse el evento que activa la ejecución del contrato dentro de los primeros dieciocho meses de ejecución del contrato, la oferta debe indicar un costo de liquidación que se paga al contratista en dicha oportunidad, de producirse el evento de activación del contrato luego de este periodo, se mantiene el pago periódico hasta su liquidación.

3. En la resolución que da inicio al procedimiento sancionador, la unidad de organización a cargo de la fase instructora formula la respectiva imputación de cargos, la misma que es notiﬁ cada a la institución o centro pasible de sanción, para que en un plazo que no exceda los diez días hábiles, contabilizados desde la fecha de la noti ﬁ cación, presente sus descargos mediante escrito debidamente sustentado.

3. Copia de la escritura pública inscrita en Registros Públicos o ante autoridad competente en su país de origen o copia del documento o ﬁ cial emitido por la autoridad registral, institución o autoridad competente en su país de origen, que acredite que su representante legal o apoderado cuenta con la facultad de representación en procedimientos administrativos ante entidades públicas fuera de su país de origen, en la cual debe encontrarse comprendido el Perú, cuando la persona natural actúe con representante legal o apoderado desde su país de origen. b) Inscripción o reinscripción de proveedores de bienes y servicios, persona jurídica extranjera no domiciliada con representante legal o apoderado en el Perú o en su país de origen.

3. Copia de la escritura pública inscrita en Registros Públicos o ante autoridad competente en su país de origen o copia del documento o ﬁ cial emitido por la autoridad registral, institución o autoridad competente en su país de origen, que acredite que su representante legal cuenta con la facultad de representación en procedimientos administrativos ante entidades públicas fuera de su país de origen, en la cual debe encontrarse comprendido el Perú, cuando la persona jurídica actúe con representante legal desde su país de origen.

3. Documento original o copia ﬁ rmado por la autoridad de gestión administrativa de la entidad designando al funcionario o servidor público responsable del procedimiento.

3. Copia del documento expedido por el Colegio Profesional de Arquitectos o de Ingenieros del Perú, cuando no se visualice la fecha de incorporación, profesión y especialidad en la página web de los referidos colegios profesionales.

3. La persona jurídica que por su tipo societario no se encuentre obligada a inscribir en Registros Públicos su distribución accionaria, presenta copia del libro de matrícula de acciones y copia de la hoja donde conste la legalización de la apertura del libro o copia de la escritura pública o copia del acta de la Junta General de Accionistas de la empresa donde ﬁ gure dicha información, según corresponda, en la cual ﬁ guren sus socios, así como el número de acciones que le corresponde a cada uno de ellos y su fecha de ingreso.

3. Copia de la escritura pública inscrita en Registros Públicos o ante autoridad competente en su país de origen o copia del documento o ﬁ cial emitido por la autoridad registral, institución o autoridad competente en su país de origen, que acredite que su representante legal cuenta con la facultad de representación en procedimientos administrativos ante entidades públicas fuera de su país de origen, en la cual debe encontrarse comprendido el Perú, cuando la persona jurídica actúe con representante legal desde su país de origen.

3. La persona jurídica que por su tipo societario no se encuentre obligada a inscribir en Registros Públicos su distribución accionaria presenta copia del libro de matrícula de acciones y copia de la hoja donde conste la legalización de la apertura del libro de apertura o copia de la escritura pública o copia del acta de la Junta General de Accionistas de la empresa donde ﬁ gure dicha información, según corresponda, en la cual ﬁ guren sus socios, así como el número de acciones que le corresponde a cada uno de ellos y su fecha de ingreso.

3. Copia de la escritura pública inscrita en Registros Públicos o ante autoridad competente en su país de origen o copia del documento o ﬁ cial emitido por la autoridad registral, institución o autoridad competente en su país de origen, que acredite que su representante legal cuenta con la facultad de representación en procedimientos administrativos ante entidades públicas fuera de su país de origen, en la cual debe encontrarse comprendido el Perú, cuando la persona jurídica actúe con representante legal desde su país de origen.

3. Acreditar experiencia en consultoría de obras culminadas en el Perú y/o en el extranjero según lo siguiente: 3.1 Consultoría de obras culminadas en el Perú i. En el marco de Ley a) Copia de la Constancia de Prestación u otro documento, emitido por la entidad contratante, el mismo que, entre otros datos, contiene la siguiente información: entidad contratante, procedimiento de selección, nombre del contratista; el nombre y RUC de cada consorciado con las obligaciones asumidas de cada consorciado; ubicación de la obra proyectada o supervisada según corresponda; objeto de la consultoría, fecha de suscripción del contrato, monto del contrato, fecha de culminación de la consultoría de obra, y adicionalmente para el caso de la categoría (a), debe presentar documento que declara viable la ﬁ cha técnica de inversión o estudios de preinversión. ii. Fuera del marco de la Ley a) Copia del contrato de consultoría de obra. b) Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique el nombre del contratista y RUC, en caso de consorcio debe hacer dicha precisión respecto a cada uno de los consorciados la responsabilidad de cada uno de ellos; ubicación de la obra, fecha de culminación de la consultoría; y monto ﬁ nal de la consultoría. c) Copia del documento de aprobación del expediente técnico o documento que declara viable la ﬁ cha técnica de inversión o estudios de preinversión y/o conformidad de obra para el caso de supervisión de obra emitido por la autoridad competente y en caso de que, por la naturaleza de la obra, no exista autoridad competente, la aprobación debe ser emitida por el órgano técnico de la contratante. d) Documento emitido por la contratante donde se detalle la descripción de la obra y las actividades desarrolladas por el consultor. e) Copia de los comprobantes de pago emitidos por el Proveedor, cuya sumatoria debe ser equivalente al monto ﬁ nal de la consultoría realizada.Artículo 3. Acrónimos y referencias (…) 3.5. Cuando en el presente Reglamento no se mencione de forma expresa a la autoridad o servidor al que le corresponde la autorización, aprobación, comunicación, decisión o acto, de acuerdo con el caso, dicha facultad se determina conforme a los documentos de gestión interna de la entidad contratante.”

3.2 Consultoría de obras culminadas en el extranjero a) Copia del contrato de consultoría de obras. b) Copia del (o los) documento(s) de conformidad o viabilidad según corresponda emitido(s) por el contratante, donde indique nombre del contratista o consorcio (de ser consorcio debe indicar además las obligaciones asumidas por cada integrante), objeto del contrato, el monto del contrato la fecha de culminación de la consultoría, descripción de los trabajos o metas de la consultoría. 381.5. Aumento de Capacidad Máxima de Contratación para Ejecutores de Obras Adicionalmente a las condiciones establecidas en el artículo 25 para aumentar la capacidad máxima de contratación establecida en el artículo 28, los ejecutores de obras deben presentar, según corresponda, los siguientes requisitos:

3. Acreditar experiencia en ejecución de obras culminadas en el Perú y/o en el extranjero según lo siguiente: 3.1 Ejecución de obras culminadas en el Perú i. En el marco de la Ley a) Copia de la Constancia de Prestación u otro documento, emitido por la entidad contratante, el mismo que, entre otros datos, contiene la siguiente información: entidad contratante, procedimiento de selección, nombre y RUC del contratista, nombre y RUC de cada consorciado con su respectivo porcentaje de consorcio y descripción de obligaciones de ser el caso; nombre del supervisor de obra, lugar de ubicación de la obra, objeto del contrato de obra, fecha de suscripción del contrato, monto del contrato, plazo de ejecución de obra, fecha de recepción de obra, fecha de liquidación de obra; monto de los adicionales de obra, monto de los deductivos de obra y monto de reajustes si los hubieran; y monto total de la obra (solo el componente obra). ii. Fuera del marco de la Ley a) Copia del contrato de ejecución de obras. b) Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, que contenga la siguiente información: el nombre del contratista o consorcio, el nombre y RUC de cada uno de los consorciados con su respectivo porcentaje de participación (y la responsabilidad de cada uno de ellos de ser el caso); ubicación de la obra, descripción de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripción del contrato, monto del contrato, plazo de ejecución de la obra, fecha de recepción de obra, monto total de obra (solo el componente obra). c) Copia del documento de conformidad de obra emitido por la autoridad competente y en el caso que por la naturaleza de la obra no exista autoridad competente, la conformidad debe ser emitida por el órgano técnico de la contratante. d) Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas, cuya sumatoria debe ser equivalente al monto ﬁ nal de la obra ejecutada.

3.2 Ejecución de obras culminadas en el extranjero a) Copia del contrato de obra. b) Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique el nombre del contratista o consorcio; porcentaje y responsabilidad de cada consorciado, monto del contrato; descripción de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripción del contrato, fecha de recepción y/o culminación de obra, monto total de obra (solo el componente obra). 3.3 Subcontratos de ejecución de obras al amparo de la Ley a) Copia del contrato de ejecución de obra. En caso dicho documento se encuentre registrado en la plataforma electrónica para la gestión de las contrataciones públicas, basta precisar en la solicitud el número de contrato, nomenclatura del procedimiento de selección y el nombre de la entidad contratante. b) Copia de la autorización de la entidad contratante para la celebración del subcontrato. c) Copia del subcontrato. d) Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratista principal, el cual indique: entidad contratante, procedimiento de selección, subcontratista; supervisor de obra, ubicación de la obra, objeto del subcontrato de obra, fecha de suscripción del subcontrato, monto del subcontrato, plazo de ejecución del subcontrato de obra, días de ampliación de plazo otorgado, fecha de recepción del subcontrato de obra, fecha de liquidación del subcontrato de obra; monto de los adicionales 91NORMAS LEGALES Miércoles 22 de enero de 2025 El Peruano / del subcontrato de obra, monto de los deductivos del subcontrato de obra, y monto total del subcontrato de obra. e) Copia de las facturas emitidas, cuya sumatoria debe ser equivalente al monto ﬁ nal de la obra ejecutada. 381.6. Expedición de constancia de capacidad libre de contratación: Adicionalmente a las condiciones establecidas en el

3. En caso de consorcios, se adjunta copia de la promesa de consorcio con ﬁ rmas electrónicas, o en su defecto, ﬁ rmas legalizadas, del expediente de contratación.

3. Copia simple de la vigencia de poder del representante legal con una antigüedad no mayor de un mes.

3. Copia del documento mediante el cual solicita la elevación y los actuados al OECE, por cada participante, donde conste la fecha de recepción visible y legible.

3. La DGA publica y mantiene actualizado el listado de regímenes especiales en la Pladicop. La DGA puede requerir información a las entidades contratantes, bajo responsabilidad.

3. Para ser sujeto del incentivo económico, el evaluador debe mantener vínculo laboral con la entidad contratante que convocó el procedimiento de selección al momento que se elabora la planilla del último mes del año en el que obtiene el derecho al incentivo.

3. Si las ofertas económicas presentadas no se encuentran dentro de los límites establecidos son descaliﬁ cadas. Las ofertas que no incluyan el IGV son contrastadas con los límites de la cuantía sin IGV.

3. Para las contrataciones de operación, mantenimiento y la prestación de los servicios en las redes de infraestructura de telecomunicaciones autorizadas por Decreto Legislativo Nº 1509, Decreto Legislativo que autoriza la contratación de la prestación de los servicios en las redes de infraestructura de telecomunicaciones, y sus modiﬁ catorias, resulta aplicable el supuesto establecido en el literal c) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley.

3. Los ejecutores de obras, persona natural y persona jurídica, que obtuvieron la capacidad máxima de contratación antes de la entrada en vigencia del Reglamento, realizan el procedimiento de aumento de capacidad máxima de contratación en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles contado a partir del día siguiente de la entrada en vigencia del Reglamento, con la ﬁ nalidad de que el OECE revalúe, y asigne la nueva capacidad máxima de contratación en función de lo establecido en el artículo 28, caso contrario el OECE de oﬁ cio asigna la nueva CMC en función del factor ﬁ nanciero, de acuerdo a la directiva correspondiente.

3. Al día siguiente del vencimiento del plazo referido en el numeral 1, el OECE publica en su sede digital el comunicado respectivo para que, a partir del día siguiente de dicha publicación, se aplique a los consultores de obra, las siguientes disposiciones: 3.1 A los consultores de obras, en las especialidades en las que cuenten con la categoría A de acuerdo al

3. El OECE informa mediante comunicado la implementación de los rubros de información que componen la FUP, así como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la presentación a los proveedores de dicha documentación en los procedimientos de selección, debiendo veri ﬁ carla directamente en la FUP.

3. Los ejecutores de obras declaran las valorizaciones periódicas aprobadas por el inspector o supervisor, montos adicionales y/o deductivos aprobados por la entidad contratante si los hubiera, hasta el mes de realizada la última valorización en la que advierta la culminación de la obra, según lo señalado en el contrato.

3. La Institución Arbitral que conoció la primera solicitud es la competente para resolver aquellas que se planteen con posterioridad durante el proceso arbitral.

3. En tanto se implementen las funcionalidades de la Pladicop para generar las constancias de prestación, las entidades contratantes pueden seguir utilizando medios físicos y digitales, según su disponibilidad.

3. Avance físico programado: Representa el avance señalado en el programa de ejecución de la obra o consultoría de obra.

3. DATOS DEL PAGO N° DE RECIBO DE PAGO ENTIDAD FINANCIERA DONDE EFECTUÓ EL PAGO FECHA DE PAGO

3. DATOS DEL PAGO N° DE RECIBO DE PAGO ENTIDAD FINANCIERA DONDE EFECTUÓ EL PAGO FECHA DE PAGO 4.- REQUISITOS Marcar con una (X) los documentos adjuntados 4.1 Copia simple de la vigencia de poder del representante legal con una antigüedad no mayor de un mes. 4.2 Declaración Jurada, suscrita por el representante legal declarando que cumple los requisitos para el registro solicitado. Declaro bajo juramento que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos y conozco las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que en caso de comprobarse que lo expresado en la presente declaración no se ajusta a la verdad, aceptamos que se invalide el presente trámite y que el OECE inicie las acciones legales a que hubiese lugar asumiendo la responsabilidad respectiva. Firma NOMBRE: D.N.I./C.E./PAS: CARGO: AUTORIZACIÓN: Faculto expresamente al OECE a remitirme las comunicaciones relacionadas con el presente documento al correo electrónico consignado en el formulario oficial presentado para la realización del trámite, siendo que el OECE no se responsabiliza por errores en la dirección electrónica señalada. 182 NORMAS LEGALES Miércoles 22 de enero de 2025 1.21.2. Formulario "Declaración Jurada" Incorporación de Instituciones Arbitrales o de Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas en el REGAJU DECLARACIÓN JURADA Yo, .........................................................................., identificado con DNI N°................., en ca lidad de representante legal de ……………………………, con RUC N° ………………………; declaro bajo juramento lo siguiente: a. Cumplimos y nos comprometemos a mantener los requisitos regulados en la Ley, el Reglamento y la directiva; así como a conducir los ……………………….(señalar si son procesos arbitrales o de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas) en estricto cumplimiento del Código de Ética y la normativa de contratación pública aplicable. b. …..………………..( indicar la razón social y nombre comercial, de contar con uno), sus representantes y los miembros de sus órganos, no cuentan con sentencia firme que declare su responsabilidad penal. c. Contamos con personal para brindar soporte administrativo de los procesos, conforme a la directiva emitida por el OECE respecto de los requisitos establecidos en el Reglamento. d. Contamos con herramientas de gestión de calidad y con políticas antisoborno sujetas a auditoría, conforme a la normativa de la materia y la directiva emitida por el OECE; las que se encuentran publicadas en el siguiente enlace web: ………………. (Señalar el enlace web de vista pública donde se encuentren los instrumentos normativos). e. Nos comprometemos a cargar, en el día de su recepción, la documentación recibida en físico en la herramienta informática que permita la trazabilidad de la documentación que conforma el expediente ………….(Señalar si es arbitral o de junta de prevención y resolución de disputas). f. Los miembros del órgano institucional superior, mientras se encuentran en el cargo y/o dure su participación en dicho órgano, no ejercen como………………………(señalar dependiendo de la solicitud si son árbitros o adjudicadores), a efectos de evitar conflictos de intereses. Ciudad,…..de………..de 20…. _____________________________________ NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA Y SELLO NOTA: Quien suscribe declara que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, y que conoce las sanciones contenidas en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que en caso de comprobarse que lo expresado en la presente declaración jurada no se ajusta a la verdad, aceptamos que se invalide el presente trámite y las acciones deriva das del mismo, así como el OSCE inicie las acciones legales a que hubiere lugar, asumiendo la responsabilidad respectiva. 183NORMAS LEGALES Miércoles 22 de enero de 2025 El Peruano / FORMULARIO 1.A (INSTITUCIONES ARBITRALES) Yo ……………………………………………………….., identificado con DNI N° …………., representante legal de …………………., con RUC N° ………………………….; declaro lo siguiente: a. El Código de Ética y reglamento interno aprobados conforme a los lineamientos emitidos por el OECE se pueden encontrar en el siguiente enlace: …………………………………………….(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren estos instrumentos) b. La tabla de determinación de gastos arbitrales, que incluye la fórmula aplicable para su determinación, calculadora de gastos u otros mecanismos para la obtención de la tarifa aplicable, la cual tiene diseño responsivo, se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren estos instrumentos) c. El procedimiento de incorporación de árbitros a nuestras nóminas se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren esta información) d. La conformación del órgano institucional superior que resuelve en última instancia los temas administrativos relativos a la organización de arbitrajes, recusación de árbitros, así como lo relativo a sanciones a árbitros que integran nuestra nómina se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obre esta información) e. La relación de las nóminas de árbitros para controversias relativas a materia de contrataciones públicas que cumplen los requisitos establecidos por la Ley y el Reglamento , se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obre esta información) f. La licencia municipal de funcionamiento de la sede institucional para atención al público, edificación y logística conforme a la directiva que emita el OECE se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure la licencia respectiva)

g. Las herramientas informáticas que permiten la trazabilidad de la documentación que conforma el expediente arbitral, mediante las cuales se puede verificar las fechas ciertas de ingreso y salida de documentos, conforme a la directiva emitida por el OECE, se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………………. …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) h. La relación de secretarios arbitrales que brindan soporte y asistencia a los árbitros se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………………. …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) i. Las resoluciones o decisiones emitidas en el marco de un arbitraje, así como de las certificaciones internacionales vigentes con las que se cuentan y demás información conforme a la Directiva emitida por el OECE, pueden ser visualizadas en el siguiente enlace web…………………………………………… …………………………………………. …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) Ciudad,…..de………..de 20…. _____________________________________ NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA Y SELLO NOTA: Quien suscribe declara que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, y que conoce las sanciones contenidas la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que en caso de comprobarse que lo expresado en la presente declaración jurada no se ajusta a la verdad, aceptamos que se invalide el presente trámite y las acciones derivadas del mismo, así como el OSCE inicie las acciones legales a que hubiere lugar, asumiendo la responsabilidad respectiva. 184 NORMAS LEGALES Miércoles 22 de enero de 2025 FORMULARIO 1.B (CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS) Yo ……………………………………………………….., identificado con DNI N° …………., en calidad de representante legal de …………………., con RUC N° ………………………….; indico lo siguiente: a. El Código de Ética y reglamento interno aprobados conforme a los lineamientos emitidos por el OECE se puede encontrar en el siguiente enlace: …………………………………………….(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren estos instrumentos) b. La tabla de determinación de gastos de las juntas de prevención y de resolución de disputas, que incluye la fórmula aplicable para su determinación, calculadora de gastos u otros mecanismos para la obtención de la tarifa aplicable, la cual tiene diseño responsivo, se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren estos instrumentos) c. El procedimiento de incorporación de adjudicadores a nuestras nóminas se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren esta información) d. La conformación del órgano institucional superior que resuelve en última instancia los temas administrativos relativos a la organización de juntas de prevención y resolución de disputas, recusación adjudicadores, así como lo relativo a sanciones a los adjudicadores que integran nuestra nómina se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obre esta información) e. La relación de las nóminas de adjudicadores para controversias relativas a materia de contrataciones públicas que cumplen los requisitos establecidos por la Ley y el Reglamento, se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obre esta información) f. La licencia municipal de funcionamiento de la sede institucional para atención al público, edificación y logística conforme a la directiva que emita el OECE se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure la licencia respectiva) g. Las herramientas informáticas que permiten la trazabilidad de la documentación que conforma el expediente de junta de prevención y resolución de disputas, mediante las cuales se puede verificar las fechas ciertas de ingreso y salida de documentos, conforme a la directiva emitida por el OECE, se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………………. …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) h. La relación de personal profesional que brindan soporte y asistencia a las juntas de prevención y resolución de disputas se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………………. …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) . i. La información de los procedimientos a nuestro cargo, las resoluciones o decisiones emitidas y demás información conforme a la Directiva emitida por el OECE, pueden ser visualizadas en el siguiente enlace web: …………………………………………. …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) . Ciudad,…..de………..de 20…. _____________________________________ NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA Y SELLO NOTA: Quien suscribe declara que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, y que conoce las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General , por lo que en caso de comprobarse que lo expresado en la presente declaración jurada no se ajusta a la verdad, aceptamos que se invalide el presente trámite y las acciones deriva das del mismo, así como el OSCE inicie las acciones legales a que hubiere lugar, asumiendo la responsabilidad respectiva. 185NORMAS LEGALES Miércoles 22 de enero de 2025 El Peruano / Incorporación de Instituciones Arbitrales o de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas para administrar arbitrajes cuyos montos originales de los contratos superen las 2 000 UIT en el REGAJU DECLARACIÓN JURADA Yo, .........................................................................., identificado con DNI N°................., en ca lidad de representante legal de

……………………………, con RUC N° ………………………; declaro bajo juramento lo siguiente: a. Cumplimos y nos comprometemos a mantener los requisitos regulados en la Ley, el Reglamento y la directiva; así como a conducir los ……………………….(señalar si son procesos arbitrales o de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas) en estricto cumplimiento del Código de Ética y la normativa de contratación pública aplicable. b. …..………………..( indicar la razón social y nombre comercial, de contar con uno), sus representantes y los miembros de sus órganos, no cuentan con sentencia firme que declare su responsabilidad penal. c. Contamos con personal para brindar soporte administrativo de los procesos, conforme a la directiva emitida por el OECE respecto de los requisitos establecidos en el Reglamento. d. Nos comprometemos a cargar, en el día de su recepción, la documentación recibida en físico en la herramienta informática que permita la trazabilidad de la documentación que conforma el expediente ………….(Señalar si es institución arbitral o de junta de prevención y resolución de disputas). e. Los miembros del órgano institucional superior, mientras se encuentran en el cargo y/o dure su participación en dicho órgano, no ejercen como………………………(señalar dependiendo de la solicitud si son árbitros o adjudicadores), a efectos de evitar conflictos de intereses. Ciudad,…..de………..de 20…. _____________________________________ NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA Y SELLO NOTA: Quien suscribe declara que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, y que conoce las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que en caso de comprobarse que lo expresado en la presente declaración jurada no se ajusta a la verdad, aceptamos que se invalide el presente trámite y las acciones deriva das del mismo, así como el OSCE inicie las acciones legales a que hubiere lugar, asumiendo la responsabilidad respectiva. 186 NORMAS LEGALES Miércoles 22 de enero de 2025 FORMULARIO 2.A (INSTITUCIONES ARBITRALES) Yo ……………………………………………………….., identificado con DNI N° …………., en calidad de representante legal de …………………., con RUC N° ………………………….; indico lo siguiente: a. El Código de Ética y reglamento interno aprobados conforme a los lineamientos emitidos por el OECE se puede encontrar en el siguiente enlace: …………………………………………….(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren estos instrumentos) b. La tabla de determinación de gastos arbitrales, que incluye la fórmula aplicable para su determinación, calculadora de gastos u otros mecanismos para la obtención de la tarifa aplicable, la cual tiene diseño responsivo, se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren estos instrumentos) c. El procedimiento de incorporación de árbitros a nuestras nóminas se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren esta información) d. La conformación del órgano institucional superior que resuelve en última instancia los temas administrativos relativos a la organización de arbitrajes, recusación de árbitros, así como lo relativo a sanciones a árbitros que integran nuestra nómina se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obre esta información) e. La relación de las nóminas de árbitros para controversias relativas a materia de contrataciones públicas que cumplen los requisitos establecidos por la Ley y el Reglamento, se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obre esta información) f. La licencia municipal de funcionamiento de la sede institucional para atención al público, edificación y logística conforme a la directiva que emita el OECE se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure la licencia respectiva) g. Las herramientas informáticas que permiten la trazabilidad de la documentación que conforma el expediente arbitral, mediante las cuales se puede verificar las fechas ciertas de ingreso y salida de documentos, conforme a la directiva emitida por el OECE, se puede encontrar en el siguiente enlace web:………………………………………….…………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) h. La certificación internacional en sistemas de gestión de la calidad y en sistemas de gestión antisoborno, con las que cuenta nuestra institución se pueden encontrar en el siguiente enlace web:……………………………………………… ………………………………… (Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información). i. La relación de secretarios arbitrales que brindan soporte y asistencia a los árbitros se puede encontrar en el siguiente enlace web: ………………………………………….…………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) j. Las resoluciones o decisiones emitidas en el marco de un arbitraje, así como de las certificaciones internacionales vigentes con las que se cuentan y demás información conforme a la Directiva emitida por el OECE, pueden ser visualizadas en el siguiente enlace web…………………………………………… ………………………………………….…………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) Ciudad,…..de………..de 20…. _____________________________________ NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA Y SELLO NOTA: Quien suscribe declara que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, y que conoce las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que en caso de comprobarse que lo expresado en la presente declaración jurada no se ajusta a la verdad, aceptamos que se invalide el presente trámite y las acciones deriva das del mismo, así como el OSCE inicie las acciones legales a que hubiere lugar, asumiendo la responsabilidad respectiva.

187NORMAS LEGALES Miércoles 22 de enero de 2025 El Peruano / FORMULARIO 2.B (CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUNTAS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS) Yo ……………………………………………………….., identificado con DNI N° …………., en calidad de representante legal de …………………., con RUC N° ………………………….; indico lo siguiente: a. El Código de Ética y reglamento interno conforme a los lineamientos emitidos por el OECE se puede encontrar en el siguiente enlace: …………………………………………….(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren estos instrumentos) b. La tabla de determinación de gastos de las juntas de prevención y de resolución de disputas, que incluye la fórmula aplicable para su determinación, calculadora de gastos u otros mecanismos para la obtención de la tarifa aplicable, la cual tiene diseño responsivo, se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren estos instrumentos) c. El procedimiento de incorporación de adjudicadores a nuestras nóminas se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren esta información) d. La conformación del órgano institucional superior que resuelve en última instancia los temas administrativos relativos a la organización de juntas de prevención y resolución de disputas, recusación de adjudicadores, así como lo relativo a sanciones a los adjudicadores que integran nuestra nómina se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obre esta información) e. La relación de las nóminas de adjudicadores para controversias relativas a materia de contrataciones públicas que cumplen los requisitos establecidos por la Ley y el Reglamento, se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obre esta información) f. La licencia municipal de funcionamiento de la sede institucional para atención al público, edificación y logística conforme a la directiva que emita el OECE se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure la licencia respectiva) g. Las herramientas informáticas que permiten la trazabilidad de la documentación que conforma el expediente de junta de prevención y resolución de disputas, mediante las cuales se puede verificar las fechas ciertas de ingreso y salida de documentos, conforme a la Directiva emitida por el OECE, se puede encontrar en el siguiente enlace web:…………………………………………. …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) h. La certificación internacional en sistemas de gestión de la calidad y en sistemas de gestión antisoborno, con las que cuenta nuestra institución se pueden encontrar en el siguiente enlace web:……………………………………………… ………………………………….. (Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información). i. La relación de personal profesional que brindan soporte y asistencia a las juntas de prevención y resolución de disputas se puede encontrar en el siguiente enlace web: ………………………………………….………………………………….. (Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información). j. La información de los procedimientos a nuestro cargo, las resoluciones o decisiones emitidas y demás información conforme a la Directiva emitida por el OECE, pueden ser visualizadas en el siguiente enlace web: ………………………………………….………………………………….. (Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información). Ciudad,…..de………..de 20…. _____________________________________ NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA Y SELLO NOTA: Quien suscribe declara que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, y que conoce las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que en caso de comprobarse que lo expresado en la presente declaración jurada no se ajusta a la verdad, aceptamos que se invalide el presente trámite y las acciones deriva das del mismo, así como el OSCE inicie las acciones legales a que hubiere lugar, asumiendo la responsabilidad respectiva. 188 NORMAS LEGALES Miércoles 22 de enero de 2025 Incorporación de Instituciones Arbitrales o Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas recién constituidas en el REGAJU DECLARACIÓN JURADA Yo, .........................................................................., identificado con DNI N°................., repre sentante legal de ……………………………, con RUC N° ………………………; declaro bajo juramento lo siguiente: a. Cumplimos y nos comprometemos a mantener los requisitos regulados en la Ley, el Reglamento y la directiva; así como a conducir los ……………………….(señalar si son procesos arbitrales o de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas) en estricto cumplimiento del Código de Ética y la normativa de contratación pública aplicable. b. …..………………..( indicar la razón social y nombre comercial, de contar con uno), sus representantes y los miembros de sus órganos, no cuentan con sentencia firme que declare su responsabilidad penal. c. Contamos con personal para brindar soporte administrativo de los procesos, conforme a la directiva emitida por el OECE respecto de los requisitos establecidos en el Reglamento. d. Nos comprometemos a cargar, en el día de su recepción, la documentación recibida en físico en la herramienta informática que permita la trazabilidad de la documentación que conforma el expediente ………….(Señalar si es arbitral o de junta de prevención y resolución de disputas). e. Los miembros del órgano institucional superior, mientras se encuentran en el cargo y/o dure su participación en dicho órgano, no ejercen como………………………(señalar dependiendo de la solicitud si son árbitros o adjudicadores), a efectos de evitar conflictos de intereses. Ciudad,…..de………..de 20…. _____________________________________ NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA Y SELLO

NOTA: Quien suscribe declara que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, y que conoce las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que en caso de comprobarse que lo expresado en la presente declaración jurada no se ajusta a la verdad, aceptamos que se invalide el presente trámite y las acciones deriva das del mismo, así como el OECE inicie las acciones legales a que hubiere lugar, asumiendo la responsabilidad respectiva. 189NORMAS LEGALES Miércoles 22 de enero de 2025 El Peruano / FORMULARIO 3.A (INSTITUCIONES ARBITRALES) Yo ……………………………………………………….., identificado con DNI N° …………., representante legal de……..…………………., con RUC N° ………………………….; indico lo siguiente: a. El Código de Ética y reglamento interno conforme a los lineamientos emitidos por el OECE se puede encontrar en el siguiente enlace: …………………………………………….(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren estos instrumentos) b. La tabla de determinación de gastos arbitrales, que incluye la fórmula aplicable para su determinación, calculadora de gastos u otros mecanismos para la obtención de la tarifa aplicable, la cual tiene diseño responsivo, se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren estos instrumentos) c. El procedimiento de incorporación de árbitros a nuestras nóminas se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren esta información) d. La conformación del órgano institucional superior que resuelve en última instancia los temas administrativos relativos a la organización de arbitrajes, recusación de árbitros, así como lo relativo a sanciones a árbitros que integran nuestra nómina se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obre esta información) e. La relación de las nóminas de árbitros para controversias relativas a materia de contrataciones públicas que cumplen los requisitos establecidos por la Ley y el Reglamen to, se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obre esta información) f. La licencia municipal de funcionamiento de la sede institucional para atención al público, edificación y logística conforme a la directiva que emita el OECE se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure la licencia respectiva) g. Las herramientas informáticas que permiten la trazabilidad de la documentación que conforma el expediente arbitral, mediante las cuales se puede verificar las fechas ciertas de ingreso y salida de documentos, conforme a la directiva emitida por el OECE, se puede encontrar en el siguiente enlace web:………………………………………….………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) h. La relación de secretarios arbitrales que brindan soporte y asistencia a los árbitros se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………………. …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) i. Las resoluciones o decisiones emitidas en el marco de un arbitraje, así como las herramientas de gestión de calidad y las políticas antisoborno sujetas a auditoria implementadas conforme a la Directiva que emita por el OECE, pueden ser visualizadas en el siguiente enlace web…………………………………………… …………………………………………. …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) j. Las condiciones y requisitos adicionales que deben cumplir y los montos máximos de controversias respecto de los cuales pueden administrar arbitrajes durante sus primeros cinco años de conformación conforme a la Directiva que emita el OECE, pueden ser visualizadas en el siguiente enlace web…………………………………………… …………………………………………. …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) Ciudad,…..de………..de 20…. _____________________________________ NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA Y SELLO NOTA: Quien suscribe declara que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, y que conoce las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que en caso de comprobarse que lo expresado en la presente declaración jurada no se ajusta a la verdad, aceptamos que se invalide el presente trámite y las acciones deriva das del mismo, así como el OECE inicie las acciones legales a que hubiere lugar, asumiendo la responsabilidad respectiva. 190 NORMAS LEGALES Miércoles 22 de enero de 2025 FORMULARIO 3.B (CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS) Yo ……………………………………………………….., identificado con DNI N° …………., representante legal de …………………., con RUC N° ………………………….; indico lo siguiente: a. El Código de Ética y reglamento interno conforme a los lineamientos emitidos por el OECE se puede encontrar en el siguiente enlace: …………………………………………….(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren estos instrumentos) b. La tabla de determinación de gastos de las juntas de prevención y de resolución de disputas, que incluye la fórmula aplicable para su determinación, calculadora de gastos u otros mecanismos para la obtención de la tarifa aplicable, la cual tiene diseño responsivo, se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren estos instrumentos) c. El procedimiento de incorporación de adjudicadores a nuestras nóminas se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren esta información) d. La conformación del órgano institucional superior que resuelve en última instancia los temas administrativos relativos a la

organización de juntas de prevención y resolución de disputas, recusación de árbitros o adjudicadores, así como lo relativo a sanciones a adjudicadores que integran nuestra nómina se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obre esta información) e. La relación de las nóminas de adjudicadores para controversias relativas a materia de contrataciones públicas que cumplen los requisitos establecidos por la Ley y el Reglamento, se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obre esta información) f. La licencia municipal de funcionamiento de la sede institucional para atención al público, edificación y logística conforme a la directiva que emita el OECE se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure la licencia respectiva) g. Las herramientas informáticas que permiten la trazabilidad de la documentación que conforma el expediente de junta de prevención y resolución de disputas, mediante las cuales se puede verificar las fechas ciertas de ingreso y salida de documentos, conforme a la directiva emitida por el OECE, se puede encontrar en el siguiente enlace web:…………………………………………. …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) h. La relación de personal profesional que brindan soporte y asistencia a las Juntas se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………………. …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) . i. La información de los procedimientos a nuestro cargo, las resoluciones o decisiones emitidas, así como las herramientas de gestión de calidad y las políticas antisoborno sujetas a auditoria implementadas conforme a la Directiva que emita el OECE, pueden ser visualizadas en el siguiente enlace web: …………………………………………. …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) . j. Las condiciones y requisitos adicionales que deben cumplir y los montos máximos de controversias respecto de los cuales pueden administrar juntas de prevención y resolución de disputas durante sus primeros cinco años de conformación conforme a la Directiva que emita el OECE, pueden ser visualizadas en el siguiente enlace web… …………………………………………. …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) Ciudad,…..de………..de 20…. _____________________________________ NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA Y SELLO NOTA: Quien suscribe declara que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, y que conoce las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que en caso de comprobarse que lo expresado en la presente declaración jurada no se ajusta a la verdad, aceptamos que se invalide el presente trámite y las acciones deriva das del mismo, así como el OECE inicie las acciones legales a que hubiere lugar, asumiendo la responsabilidad respectiva. 191NORMAS LEGALES Miércoles 22 de enero de 2025 El Peruano / Incorporación de Instituciones Arbitrales para administrar arbitrajes de mayor envergadura sobre controversias surgidas en contratos con montos originales iguales o superiores a las 20 000 UITs, en el REGAJU. DECLARACIÓN JURADA Yo, .........................................................................., identificado con DNI N°................., en ca lidad de representante legal de ……………………………, con RUC N° ………………………; declaro bajo juramento lo siguiente: a. Cumplimos y nos comprometemos a mantener los requisitos regulados en la Ley, el Reglamento y la directiva; así como, conducir los procesos arbitrales en estricto cumplimiento del Código de Ética y la normativa de contratación pública aplicable. b. ………..………………..( indicar la razón social y nombre comercial, de contar con uno), sus representantes y los miembros de sus órganos, no cuentan con sentencia firme que declare su responsabilidad penal. c. Contamos con personal para brindar el soporte administrativo de los procesos, conforme a la directiva emitida por el OECE respecto de los requisitos establecidos en el Reglamento. d. Nos comprometemos a cargar, en el día de su recepción, la documentación recibida en físico en la herramienta informática que permita la trazabilidad de la documentación que conforma el expediente arbitral. e. Los miembros del órgano institucional superior, mientras se encuentran en el cargo y/o dure su participación en dicho órgano, no ejercen como árbitros, a efectos de evitar conflictos de intereses. Ciudad,…..de………..de 20…. _____________________________________ NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA Y SELLO NOTA: Quien suscribe declara que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, y que conoce las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que en caso de comprobarse que lo expresado en la presente declaración jurada no se ajusta a la verdad, aceptamos que se invalide el presente trámite y las acciones deriva das del mismo, así como el OSCE inicie las acciones legales a que hubiere lugar, asumiendo la responsabilidad respectiva. 192 NORMAS LEGALES Miércoles 22 de enero de 2025 FORMULARIO 4 Yo ……………………………………………………….., identificado con DNI N° …………., en calidad de representante legal de …………………., con RUC N° ………………………….; indico lo siguiente: a. El Código de Ética y reglamento interno aprobados conforme a los lineamientos emitidos por el OECE se pueden encontrar en el siguiente enlace: …………………………………………….(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren estos instrumentos) b. La tabla de determinación de gastos arbitrales, que incluye la fórmula aplicable para su determinación, calculadora de gastos

u otros mecanismos para la obtención de la tarifa aplicable, la cual tiene diseño responsivo, se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren estos instrumentos) c. El procedimiento de incorporación de árbitros a nuestras nóminas se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obren esta información) d. La conformación del órgano institucional superior que resuelve en última instancia los temas administrativos relativos a la organización de arbitrajes, recusación de árbitros, así como lo relativo a sanciones a árbitros que integran nuestra nómina se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obre esta información) e. La relación de las nóminas de árbitros para controversias relativas a materia de contrataciones públicas que cumplen los requisitos establecidos por la Ley y el Reglamento , se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obre esta información) f. La información que acredita haber organizado y administrado más de cincuenta (50) procesos arbitrales concluidos con laudo se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde obre esta información). g. La licencia municipal de funcionamiento de la sede institucional para atención al público, edificación y logística conforme a la directiva que emita el OECE se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure la licencia respectiva) h. Las herramientas informáticas que permiten la trazabilidad de la documentación que conforma el expediente arbitral, mediante las cuales se puede verificar las fechas ciertas de ingreso y salida de documentos, conforme a la directiva emitida por el OECE, se puede encontrar en el siguiente enlace web: …………………………………………. …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) i. La certificación internacional en sistemas de gestión de la calidad, en sistemas de gestión antisoborno y gestión de seguridad de la información, con las que cuenta nuestra institución se pueden encontrar en el siguiente enlace web:……………………………………………… …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información). j. La relación de secretarios arbitrales que brindan soporte y asistencia a los árbitros se puede encontrar en el siguiente enlace web: ………………………………………….…………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) k. Las resoluciones o decisiones emitidas en el marco de un arbitraje, así como de las certificaciones internacionales vigentes con las que se cuentan y demás información conforme a la Directiva emitida por el OECE, pueden ser visualizadas en el siguiente enlace web…………………………………………… …………………………………………. …………………………………..(Señalar el enlace al Portal institucional donde figure esta información) Ciudad,…..de………..de 20…. _____________________________________ NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA Y SELLO NOTA: Quien suscribe declara que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, y que conoce las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que en caso de comprobarse que lo expresado en la presente declaración jurada no se ajusta a la verdad, aceptamos que se invalide el presente trámite y las acciones deriva das del mismo, así como el OSCE inicie las acciones legales a que hubiere lugar, asumiendo la responsabilidad respectiva. 193NORMAS LEGALES Miércoles 22 de enero de 2025 El Peruano /

1.22. Suspensión a pedido de parte de Instituciones Arbitrales o de Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas en el REGAJU 1.22.1. Formulario "Solicitud de suspensión" SOLICITUD DE SUSPENSIÓN A PEDIDO DE PARTE DE INSTITUCIONES ARBITRALES O DE CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUNTAS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS EN EL REGAJU SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS 1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN ARBITRAL O CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUNTAS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS RAZÓN SOCIAL RUC PARTIDA ELECTRÓNICA Marcar con una X: Institución Arbitral Centro de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO FECHA DE EMISIÓN CANTIDAD DE MESES DOMICILIO FISCAL Av. / Jr. / Calle / Psje. : Nro.: O f.: Int.: Mza.: Lote: Urbanización: Departamento/Provincia/Distrito: Teléfono: Autorización de notificación por correo electrónico: Autorizo que, conforme a las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General, las actuaciones relacionadas con el presente procedimiento sean notificadas al siguiente correo electrónico:

3. DATOS DEL PAGO N° DE RECIBO DE PAGO ENTIDAD FINANCIERA DONDE EFECTUÓ EL PAGO FECHA DE PAGO

DS-009-2025-EF — Artículo 3